施工合同文本的主要內(nèi)容

　　施工組織設(shè)計和工期，進度計劃，由承包人編制，工程師審核。在任何情況下都不能免除承包人對其本身的缺陷所應承擔的責任開工及，延期開工，承包人應當按協(xié)議書約定的開工日期開始施工；由于承包人原因引起的延期開工，由承包人提出申請，工程師確認。由于發(fā)包人原因引起的延期開工，由工程師通知承包人工程延誤，由于非承包人原因引起的工期延誤，一般竣工日期可以順延質(zhì)量和檢驗，工程質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家或者專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為準檢查和返工，檢查檢驗不應影響施工正常進行，否則由發(fā)包人承擔所造成的損失，除非檢查檢驗結(jié)果不合格隱蔽工程，隱蔽工程由承包人進行自檢，工程師參加并在驗收記錄上簽字，工程師可對已隱蔽工程進行重新檢驗。檢驗合格，責任由發(fā)包人承擔；檢驗不合格，責任由承包人承擔試車，單機無負荷試車由承包人組織，工程師參加；聯(lián)動無負荷試車由發(fā)表人組織，承包人參加；投料試車有發(fā)包人全部負責材料設(shè)備供應，發(fā)包人供應的部分由承包人派人與發(fā)包人共同驗收；承包人供應的部分應通知工程師驗收，若發(fā)現(xiàn)與合同約定不符，由采購人承擔責任合同價款與支付，合同價款調(diào)整的范圍，法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策變化影響合同價款；工程造價管理機構(gòu)的價格調(diào)整；經(jīng)批準的設(shè)計變更；發(fā)包人更改經(jīng)審定批準的施工組織設(shè)計（修正錯誤除外）造成費用增加；雙方約定的其他因素竣工驗收，與結(jié)算，承包人向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告，發(fā)包人組織有關(guān)部門驗收，竣工驗收報告經(jīng)認可后，承包人向發(fā)包人遞交竣工決算報告及完整的結(jié)算資料，發(fā)包人核實確認后支付，施工單位負責維修因勘察、設(shè)計、施工、材料等原因造成的質(zhì)量缺陷，為保證保修任務(wù)完成，承包人應當向發(fā)包人支付保修金其他內(nèi)容，安全施工，正常情況下的安全施工由承包人負責，特殊情況的安全施工由承包人報計劃，工程師同意后由發(fā)包人承擔專利技術(shù)，及特殊工藝，由要求使用方辦理申報手續(xù)，承擔相應費用文物和，地下障礙物，發(fā)現(xiàn)文物和地下障礙物，承包人書面通知工程師，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用，延誤的工期相應順延不可抗力事件，在合同訂立時應當明確不可抗力的范圍。承包人與發(fā)包人承擔各自的損失。工程本身的損害和第三方損失由發(fā)包人承擔保險，發(fā)包人（或委托承包人）為發(fā)包人人員和第三人員生命財產(chǎn)、工程材料和待安裝設(shè)備辦理保險，承包人為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險擔保，承發(fā)包雙方為了全面履行合同，應互相提供履約擔保工程分包，承包人應自行完成建設(shè)項目的主要部分，工程分包不能解除承包人任何責任與義務(wù)

　?。?）施工合同的違約責任

　　1）發(fā)包人的違約責任，發(fā)包人不按合同約定支付各項價款或工程師不能及時給出必要的指令、確認等，致使合同無法履行，發(fā)包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的直接損失，延誤的工期相應順延。

　　2）承包人施工違約的違約責任，承包人不能按合同工期竣工，工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，或由于承包人原因致使合同無法履行，承包人承擔違約責任，賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失。

　?。?）爭議的解決

　　合同當事人在履行施工合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求合同管理及其他有關(guān)主管部門調(diào)解。和解或調(diào)解不成的，雙方可以在專用條款內(nèi)約定以下一種方式解決爭議：第一種解決方式是雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；第二種解決方式是向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　例題：[2006年]，因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認，可以順延工期的是（ ?。?/p>

　　A．混凝土澆筑時連續(xù)一周的低溫陰雨

　　B．因設(shè)計變更使工程量縮減

　　C．兩周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時

　　D．不可抗力事件

　　答案：D

　　【解題要點】此題為2006年試題。經(jīng)工程師確認，工期可以相應順延的情況包括：發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件；發(fā)包人不能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使工程不能正常進行；設(shè)計變更和工程量增加；一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；不可抗力事件；專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況?？忌菀自诖鸢窤和C中產(chǎn)生錯誤，但連續(xù)一周的低溫陰雨屬于可預見的氣候變化，而C答案中給出的時間是兩周，與要求條件不符。